(每小题备选项中，只有一个最符合题意)
1 ．建设工程监理是由( D 监理单位)开展的一种监督管理活动。 2．工程项目监理能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有(B 公正性 ) 3．根据“项目业主责任制”的原则，在项目建设过程中，处于主要负责者地位的是(C 项目业主) 1 ．实施建设工程监理的三个基本条件是( A ．法制环境、社会主义市场经济体制、配套机制
2 ．项目的最终决策文件和设计依据是( A 批准后的项目可行性研究报告
3 ．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作C ．施工和动用前准备 D ．竣工验收
1 ．甲级监理企业的负责人和技术负责人应当具有( C 15 )年的从事工程建设工作的经历。
2 ．监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为( B 大专 ) 以上学历。
3 ．监理人员和监理辅助人员的工资、补助、津贴、附加工资、奖金等属于建设工程监理费的A 直接成本
1 ．监理工程师与监理员的主要不同点在于( B 监理工程师有岗位签字权 )
2 ．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任
职期限必须满( C3 年 )
3 ．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是( D 同时在两个监理单位注册和从事监理活动
1 ．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是( A 监理规划 )
2 ．业主委托监理过程中工程监理企业为承揽监理业务而编制的建设工程监理的方案性文件是C 监理大纲
3 ．监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由B 项目总监理工程师
1 ．项目监理实施细则是根据监理规划，由( C 专业监理工程师 )主持，针对工程项目中某一专业或某
一方面监理工作编写的。
2 ．制定可行行研究报告评审制度、工程框算审核制度、技术咨询制度的监理工作阶段是(A 项目立项阶 段 )
1 / 30
3 ．建设工程监理的中心任务是( D 目标控制)
1 ．从最高管理者到实际工作人员的等级层次的数量是指( A 管理层次 )
2 ．一名上级管理人员所直接管理的下级人数是指( B 管理跨度 )
3 ．管理跨度和管理层次的关系是( A 管理跨度加大，管理层次就减少 ) 1 ．直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲( A 只有一个顶头上司的一元化领导 ) 2 ．直线制监理组织形式的缺点是( A 要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重) 3 ．职能制监理组织形式的缺点是( B 多头领导，容易造成职责不清，协调工作多 ) 1 ．项目监理机构操作层的代表人物是( D 监理员 ) 2．总监理工程师需要同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工作时，必须经过( C 项目业主 ) 的同意，且最多不得超过三项。
3 ．总监理工程师代表应具有( B 2 )年以上同类工程监理工作经验的人员担任。
1 ．目标控制的循环中，每个控制过程的顺序是( A 投入、转换、反馈、对比、纠正 )
2 ．建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是( D 纠正 )
3 ．事先分析目标偏离的可能性，采取预防性措施的控制是( B 主动控制 )
1 ．落实投资控制．质量控制．进度控制的部门和人员，确定控制部门和人员的任务．工作和管理职能分
工，制定目标控制的工作流程等工作属于目标控制综合措施中( A 组织措施 ) 的 X 畴。
2 ．对主要技术方案作多种可能方案的技术可行性分析，对各种技术数据进行审核．比较，通过科学试验
确定新材料．新工艺．新方法等工作属于目标控制综合措施中( B 技术措施 )的 X 畴。
3 ．收集、加工、整理工程经济信息和数据，对各种实现目标的计划进行资源．经济．财务诸方面的可行 性分析等工作属于目标控制综合措施中( C 经济措施 ) 的 X 畴。
1 ．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人是合同关系的( B )
A ．客体 B ．主体 C ．法人 D ．个体
2 / 30
2 ．基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人是指( A 自然人 )
3 ．下列各项不属于合同法律关系客体的是( D 当事人 )
1．保证是指 ( B 保证人和债权人)约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任 的行为
2 ．《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是( A 国有土地使用权 )
3 ．《担保法》规定，下列财产不可以作为抵押的是( C 国有土地的所有权)
1 ．关于合同的形式说法有误的一项是( D 书面形式合同专指纸质合同 )
2 ．希望和他人订立合同的意思表示是指( A 要约 )
3．下列关于要约与承诺说法正确的是( A 撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时
到达受要约人 )
1 ．下列订立合同有效的是( A 法人权限内订立的合同 )
2 ．关于合同履行说法有误的一项是( C 当事人可以擅自变更合同 )
3 ．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( D 中止
履行合同义务)的行为。 1 ．合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人依法经过协商，对合同内容进行修订或调整 所达成的协议是指( A 合同变更 )
2 ．债务转移是指合同债务人与第三人之间达成协议，并经( C 债权人 )同意，将其义务全部或部分 转移给第三人的法律行为。
3 ．债权人转让权利的，应当通知( C 债务人 )
1 ．关于合同终止说法有误的一项是( D 债务人免除债务，合同即终止 )
2 ．关于当事人解除合同说法有误的一项是( A 不能实现合同的当事人可以解除合同 )
3 ．当事人承担违约责任的方式不包括( D 终止合同 )
3 / 30
1 . 《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或必要修改时，应在投标截止日期 至少( B 15 )天以前以书面形式发送给所有投标人。 2 .下列各项关于招标人招标能力要求说法有误的是( B 招标能力不够，也不得委托中介机构代理招标) 3 .招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是( A 工程报建、选择招标方式、申请招标、编制招标有关文 件)
17 .评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5 人以上单数，其中招标人 以外的专家不得少于总成员的(c 2/3 )
18 .下列与监理招标三个特点不符的一项是( D 选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多 越好 ) 3 .在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交 货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由(B 发 包人承担损失责任 )。
1 .下列那种措施不是发包人承担违约责任的方式( c 采取补救措施 ) 2 .下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式( c 顺延工期 ) 3 .监理工程师在处理索赔问题时，做法不当的一项( D 对合理的索赔要求，工程师必须和业主商议后才 可纳入工程进度支付款 )
1 . (A 工程建设质量控制 )是实现建设监理三大控制的重点，是建设项目的核心，是决定工程成败的关 键 2 .工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制 .政府方面的质量控制 .承建商方面的 质量控制，其中业主方面质量控制的特点是( A 外部的、横向的控制 ) 3 .工程的质量控制，包括业主方面的质量控制 .承建商方面的质量控制和( A 主管部门)的质量控制 1 .我国已加入 wTo ，要实现国际接轨，加入国际经济的大环境中去，企业就必须按 Iso9000 族的要求
4 / 30
建立和健全质量体系， ISO9000 系列标准是国际标准化组织于( A1987 年 3 月 )正式发布的。 2 ．关于质量体系描述不准确的一项是(B 资源是质量体系的人事保证) 3 ．由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向是指( A 质量目标 ) 1 ．在工程建设中，影响工程质量的主要因素有：人、材料、机械、方法和环境五个方面，其中对工程质 量影响最主要的因素是( A 人 ) 2 ．在工程质量控制的方法控制包括：施工技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等 的控制，其中最重要的控制步骤是(A 施工技术方案 ) 3 ．影响工程项目质量的环境因素较多，有现场自然条件、质量管理环境、施工作业环境等，其中施工照 明、交通运输状况属于( C 施工作业环境 )的 X 畴 1 ．在工程建设中起决定性作用的环节是(A 设计质量控制 )
2 ．合理的质量是指( B 在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平 ) 3．对于设计方案的审核，包括总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于总体方案审核的是( A 设计依据 ) 1 ．施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，图纸会审及技术交底属于( A 事前 控制 )阶段 2 ．工程项目施工层次结构中，工序施工、分项工程、分部工程的施工先后顺序的逻辑关系说法不正确的 一项是( D 分部工程的质量决定了分项工程的质量 ) 3 ．施工阶段质量控制的依据分为两大类：质量管理与控制共同性的依据和质量检验与控制的专门技术法 规性依据，下列各项中属于质量检验与控制的专门技术法规性依据的一项是( B 工程项目质量检验评定标 准 )
1 ．下列各种行为属于监理工程师对施工过程中质量跟踪监控的是( C 在施工承包方进行工程对象施工或 安装期间，实施质量控制活动记录 )
5 / 30
2 ．监理工程师的工作不属于现场监督检查的内容的一项是( C 监理工程师对施工方案进行审查)
3 ．关于见证点、停止点描述不正确的一项是( B 见证点的重要性高于的停止点质量控制点 )
A ．见证点和停止点都是质量控制点 B．C ．一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点 D ．见证点也可称为截留点，停止点可称为待检点 知识点 27 工程质量评定及竣工验收
1．工程质量等级评定主要由( A 承包方)来实施，并经第三方的工程质量监督部门或竣工验收组织确认。 2 ．项目质量评定质量管理方法主要划分为：分项工程．分部工程和建筑物单位工程三种，对于建筑工程， 按照主要工种或者施工程序的先后顺序划分来进行质量管理的是( A 分项工程 ) 3 ．关于单位工程质量验收说法有误的一项是( A 合格的单位工程所含分部工程的质量均应验收优良) 1 ．下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是( C 建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工 程费
2 ．下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是( B )
A ．建筑安装工程费属于静态投资 B ．设备工器具购置费属于动态投资
C ．建设期利息属于动态投资 D ．固定资产投资方向调节税属于动态投资 3 ．我国现行建筑安装工程费的项目组成是由直接费、间接费、利润和税金组成，下列各项费用属于直接 费的是( A 直接工程费 )
1 ．工程项目投资决策确定后，控制投资的关键阶段是( A 设计阶段 )
2．下列各项关于投资控制目标说法不正确的一项是( A 投资估算是进行技术设计和施工图设计的投资控 制目标
D ．合理的投资控制目标要有科学的依据和实现的可能性
3 ．一个建设工程项目，耗资最大的阶段是( C 施工阶段 )
6 / 30
1 ．可行性研究报告是( B 项目业主 )向政府主管部门和环境保护部门申请建设执照的依据。
A ．施工单位 B．
C ．监理单位 D ．设计单位 2 ．可行性研究的核心是( D 经济评价
3 ．可行性研究的前提条件是( A 市场需求调查和预测)
1 ．单价法编制施工图预算的工作主要有： a ．套工料单价； b ．计算工程量； c ．做工料分析； d．复核； e ．计算各项费用汇总造价； f ．准备工作； g ．编制说明．填写封面
其编制步骤是( Bf→ b→a→c→e→d→g ) 2 ．在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容．技术经济指标一时尚不能明确具体予以．规定时，往 往采用的合同形式是( C 成本加酬金 ) 3 ．在建设项目投资全过程中，耗资量最多主要发生在施工阶段，约占总投资的( A ．70% )以上。 1．根据 FIDIC 合同条件规定，一般工程计量的方法有：均摊法、凭据法、断面法、图纸法、分解计量法、 估价法，土坑或填筑路堤土方的计量方法一般采用( C 断面法 )
2．根据 FIDIC 合同条件规定，一般工程计量的方法有：均摊法、凭据法、断面法、图纸法、分解计量法、 估价法，混凝土构筑物的体积的计量方法一般采用( D 图纸法) 3 ．对于工程计量支付有批准权和否决权的一方 (A 监理工程师 )
1 ．用投资累计曲线(S 形曲线)来进行投资偏差分析的方法是(B 曲线法 )
2 ．项目法人核定各类新增资产价值，办理其交付使用的依据是( A 竣工决算 )
3．以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主提出费用补偿要求的索赔计算方法是指( A 实际费用法 )
1 ．影响建设工程项目进度最大的干扰因素是( A 人为因素 )
2 ．关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是( A 工程延误与工程延期是同一概念 )
7 / 30
3 ．与工程建设关系密切的单位计划系统不包括( D 政府部门计划系统) 1 ．进度计划的表现形式主要有横道图和网络图两大类，下列各项对横道图和网络图描述不正确的一项是 ( B 工作的持续时间以时间坐标为尺度绘制的双代号网络图称作双代号标时网络图 ) 2 ．在双代号网络图中，根据节点最早时间和最迟时间计算工作的时间参数说法错误的一项是( D 工作最 迟开始时间等于该工作的完成节点的节点最早时间减工作持续时间) 3 ．网络计划中，关于最早开始时间和最早完成时间描述不正确的一项是( D 工作最早完成时间等于该工 作最早开始时间与其持续时间之差 37 关键线路的确定方法
1 ．下列关于关键线路和关键节点说法不准确的是( D 关键线路上的工作不必完全是关键工作 ) 2 ．对于关键线路说法正确的一项是( D 单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为 零)
3 ．关于双代号网络图绘制规则说法不正确的一项是( B 可以出现循环回路) 1 ．关于对网络计划优化说法不正确的一项是( C 在优化过程中，可以将关键工作压缩成非关键工作) 2 ．工程项目的施工进度控制的起始与终止时间是( A 起始时间为审核承包单位提交的施工进度，终止时 间为工程项目保修期满)
3 ．监理工程师应随时整理进度资料，并做好工程记录，定期向(C 项目业主 )提交工程进度报告。 1 ．建设项目监理工作中，各有关部门之间、同一层次的各有关人员之间的相互信息交流属于(C 横向流 动信息 )
2 ．信息的时效性是指( D 在有效时间内可用的信息 )
3 ．信息种类划分，根据信息的性质可分为 ( A 生产性信息、技术性信息等 )
1 ．工程项目前期的信息收集主要包括计划资料、合同资料、设计文件和技术资料，下列各项属于计划资
料的是( A 工程设计图纸文件批复 )
8 / 30
2 ．工程项目前期的信息收集主要包括计划资料．、合同资料、设计文件和技术资料，下列各项属于合同
资料的是( B 招投标文件 )
3 ．工程项目前期的信息收集主要包括计划资料、合同资料、设计文件和技术资料，工程土地规划许可证 属于( A 计划资料 ) 二、多项选择题
1 ．必须实行监理的建设工程包括( ABDE )。
A ．大中型公用事业工程 B ．国家重点建设工程
C ．国债建设工程 D ．成片开发建设的住宅小区工程
E ．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
2 ．在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为( CDE ) 。
A ．委托方的全权代表 B ．业主与承建商合同纠纷的仲裁人
C ．公正地维护业主合法权益的一方 D ．竭诚为业主提供技术服务的一方
E ．公正地维护社会公众利益的一方
3 ．建设工程监理的性质包括( BCDE )。
A ．强制性 B ．科学性 C．独立性 D．公正性 E ．服务性
1 ．监理工程师职业道德守则中包括( BCDE )等内容。
A ．可以同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动 B ．坚持独立自主地开展工作 C
个人名义承揽监理业务 D ．不收受被监理单位的任何礼金
E ．努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平
2 ．监理工程师“良好的品德”这一素质的要求包括( BDE )。
A ．不损害他人名誉 B ．有科学的工作态度，廉洁奉公，为人正直、办事公道
C ．不泄露某的事项 D ．能够听取不同方面的意见 E ．热爱本职工作
9 / 30
．不以 3 ．监理工程师不得在( ABCD )兼职。
A ．政府机关 B ．施工单位 C ．设备制造单位
D ．材料供应单位 E ．设计单位
1 ．建设工程监理规划的作用有( ABDE )。
A ．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作
B ．是工程监理企业重要的存档资料
C ．指导建设工程的设计、施工活动有序开展
D ．是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据
E ．是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据
2 ．监理规划的编写要求( BCD )。
A ．监理规划应当把握建设工程领域管理技术和趋势 B ．监理规划的基本内容应力求统一 C ．监理规划的具体内容应具有针对性 D ．总监理工程师是编写的主持人 E ．监理规划要连贯地、不间断地编成
3 ．监理规划中的“工程项目概况”包括( ACDE )等内容。
A ．工程项目名称 B ．工程项目主管部门 C ．工程项目地点 D ．主要结构类型 E ．工程项目设计单位
及施工单位名称
1 ．乙级工程监理企业必须满足(ACE )等条件。
A ．取得监理工程师注册证书的人员不少于 15 人 B ．高级工程师和高级建筑师不少于 10 人
C ．企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书 D ．高级经济师不少于 2 人
E ．注册资本不少于 50 万元人民币
2 ．监理单位应当守法经营是指( ACDE )。
A ．在核定的业务 X 围内开展经营活动 B ．按公正、独立、自主的原则开展监理活动
10 / 30
C ．认真履行建设工程监理合同 D ．遵守国家有关企业法人的法律、法规的规定
E ．不转让监理业务
3 ．工程监理企业的监理能力和效果主要取决于( ABCDE )
A ．监理人员素质 B ．专业配套能力
C ．监理设施和管理水平 D ．监理业绩 E ．注册资本
1 ．组织构成因素包括( BCDE )。
A ．合理的组织联系 B ．合理的管理跨度 C ．合理的管理层次 D ．合理确定职能 E． 合 理
划分部门
2 ．组织设计原则包括( ABDE )。
A ．权责一致 B ．专业分工与协作统一 C ．精简 D ．才职相称 E ．效率与弹性
3 ．监理组织结构中一般有( ACE ) 等几个层次。
A ．决策层 B ．经营管理层 C ．协调层和执行层 D．实施层 E ．操作层
1 ．工程项目三大目标间的对立关系表现在( ABC )。
A ．提高质量标准就增加投资 B ．提高质量标准就延长工期
C ．缩短工期就增加投资 D ．提高质量工程不返工，相当于缩短工期
E ．缩短工期，项目提前动用，增加经济效益
2 ．监理目标控制的前提工作是( AB )。
A ．目标规划和计划 B ．落实好控制机构、人员和职能 C ．与业主合作监理 D ．与被监理单位充分协商
E ．落实全部项目建设资金
3 ．控制的基本环节工作包括( BCD )。
A ．规划、计划 B ．投入、转换 C．反馈、对比 D ．纠正 E ．检查、总结
1 ．法人应具备的条件有( ABCD )
11 / 30
A ．依法成立 B ．有必要的财产和经费 C ．有自己的名称、组织机构和场所 D ．能够独立承担民事责任 E ．必须是独立的自然人 2 ．我国《担保法》规定的担保方式有(ABCDE )
A ．保证 B ．抵押 C ．质押 D ．留置 E ．定金
3 ．合同法律关系的构成要素是( ABE )。
A ．主体 B ．客体 C ．法律责任 D ．法律效力 E ．内容
1 ．《担保法》规定，可以抵押的财产有( AC )。
A ．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B ．国有土地所有权 C ．抵押人所有房屋
D ．汇票、债券等所有证券 E ．学校、医院等公益设施
2 ．要约人发出要约后，要约失效的情形有( ADE )。
A ．要约人依法撤销要约 B ．受要约人对要约的内容作出非实质性变更
C ．受要约人发出拒绝要约的通知 D ．承诺期限届满，受约人未作出承诺
E ．拒绝要约的通知到达要约人
3 ．《合同法》规定有下列哪些情形出现的合同属无效合同( ABCD )
A ．以欺诈、胁迫的手段订立的合同 B ．损害国家利益的合同 C ．以合法形式掩盖非法目的的合同
D ．损害社会公共利益的合同 E ．自愿达成的不平等合同
1 ．开标会议上应宣布投标书为废标的情况有 ( ABCD )
A ．投标书未按招标未见中规定封记 B ．逾期送达的标书
C ．未加盖法人或委托授权人印鉴的标书 D ．未按招标文件内容编写的标书 E ．字迹不清楚，但
可以辨认的标书。
2 ．招标准备阶段的主要工作有( ABCD )
A ．工程报建 B ．选择招标方式 C ．申请招标 D ．编制招标文件 E ．开标
12 / 30
3 ．监理招标的特点有( ABC )
A．招标宗旨是对监理单位能力的选择 B ．报价在选择中居于次要地位 C ．监理单位的选择一般采用邀请 招标 D ．邀请投标人越多越好 E ．监理招标鼓励价格竞争
1 ．关于委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是( ACD )
A ．乙方有授予甲方权限的权利 B ．甲方有委托监理工程重大事项的决定权
C ．甲方有完成监理任务后获得酬金的权利 D ．乙方有对合同承包单位的选定权 E ．乙方有获得奖
励的权利
2 ．关于委托监理合同所涉及双方义务说法有误的一项是( BE )
A ．甲方应负责工程建设的所有外部关系的协调工作 B ．乙方应为开展监理工作提供外部条件
C ．甲方为乙方顺利履行合同义务做好协调工作 D ．乙方不得泄露设计、承包单位提供并申明的秘密
E ．甲方未经乙方同意，不得泄露与监理工程有关的资料
3 ．建设工程委托监理合同的标的主要包括( ABC )
A．正常的工作 B．附加的工作 C．额外的工作 D ．延误的工作 E ．累积的工作
1 ．组成建设工程施工合同的文件包括( ABCDE )
A ．施工合同协议书 B ．中标通知书 C ．工程报价单或预算书 D ．工程量清单 E ．图纸
2 ．造成工期延误的原因可能有( ABCDE )
A ．发包人不能按专用条款的约定提供开工条件 B ．设计变更和工程量增加
C ．不可抗力 D ．发包人未按约定支付工程款 E ．非承包方原因停水停电
3 ．监理工程师对工程索赔的影响体现在( ABCD )
A ．工程师受业主委托进行工程项目管理 B ．工程师有处理索赔问题的权利
C ．作为索赔争议的调解人 D ．在争执的仲裁过程中作为见证人 E ．在诉讼过程中作为甲方的合伙人 1 ．通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括( BCDE )。
13 / 30
A ．质量监督 B ．质量控制 C ．质量保证 D ．质量改进 E ．质量策划
2 ．建设监理目标控制包括( ABC )
A ．质量控制 B ．投资控制 C ．进度控制 D．人员控制 E ．设备控制
3 ．监理工程师在质量控制中应遵循的原则有( ABCDE )
A ．坚持质量第一的原则 B ．坚持以人为控制核心 C ．坚持以预防为主 D ．坚持质量标准
E ．贯彻科学、公正、守法的职业规 X
1 ．在工程建设中，影响工程质量的主要因素有(ABCD ) 。
A ．人 B ．材料 C ．方法 D ．机械 E ．环境
2 ．监理工程师进行机械设备的质量检测的主要方面包括( ABC )
A ．机械设备的选型 B ．机械设备的主要性能参数 C ．机械设备的使用操作
D ．机械设备的数量 E ．机械设备的颜色
3 ．根据材料的保证资料和信息的具体情况，质量检验程度分为(BCD )。
A ．详检 B ．抽检 C ．免检 D ．全部检验 E ．漏检
1 ．在工程项目设计阶段，监理工程师对专业设计方案审核的重点包括( BCDE )。
A ．设计规模 B ．设计标准 C ．建筑造型 D．设计参数 E ．功能和使用价值
2 ．施工阶段现场质量检查的一般方法有( ADE ) 。
A ．目测检查 B ．施工记录检查 C ．质量保证资料检查 D ．实测检查 E ．试验检查
3 ．属于监理工程师在施工阶段的事后质量控制任务的有( BCD )。
A ．图纸会审及技术交底 B ．竣工质量检验
C ．工程质量评定 D ．工程质量文件审核与建档 E ．分部、分项工程质量评定
1 ．建设投资的组成包括(ABCDE )。
A ．设备器具购置费 B ．建筑安装工程费 C ．工程建设其他费 D．预备费 E ．利税
14 / 30
2 ．建设安装工程的直接费的构成包括(ABCDE )。
A ．直接工程费 B．措施费 C ．企业管理费 D ．办公费 E ．差旅交通费
3 ．建设工程投资控制的几个阶段分别是 ( ABCDE )。
A ．投资决策阶段 B ．设计阶段 C ．建设项目发包阶段 D ．施工阶段 E ．竣工验收阶段
1 ．建筑单位工程概算常用的编制方法有( BC )。
A ．预算单价法 B ．扩大单价法 C．概算指标法 D．造价指标法 E ．类似工程预算法
2 ．下列各项对于建设工程投资决策可行性研究叙述有误的有( CD )。
A ．市场需求调查和预测是可行性研究的前提 B ．技术方案和建设条件是可行性研究的基础
C ．经济评价是可行性研究的核心 D ．可行性研究仅分为投资机会研究和可行性研究两个阶段 E ．可行性研究不能作为建设项目投资决策的依据 3 ．投资估算的主要作用包括 ( ABD )
A ．项目主管部门审批项目建议书，可行性研究报告的依据之一 B ．项目筹资决策和投资决策的重要依据 C ．确定施工方案的依据 D ．编制初步设计概算的依据 E ．向环保部门申请建设执照的依据 1 ．成本加奖罚合同的优点在于可以( ABCD )。
A ．降低成本 B ．缩短工期 C ．业主风险小 D ．承包商风险小 E ．提高工程质量
2 ．建设项目的竣工决算书的内容包括( BCDE )。
A ．资产负债表 B ．竣工财务决算说明书 C ．竣工财务决算表
D ．工程造价比较分析 E ．竣工工程平面示意图
3 ．对下列原因，承包商可提出费用索赔是(ABCD )。
A ．特殊气候条件 B ．工程变更 C ．物价上涨 D ．非承包商原因引起的工程延期 E ．工程延误
1 ．进度控制的管理技术方法主要是监理工程师的( BCD )
A ．批评 B ．规划 C ．控制 D ．协调 E ．教育
15 / 30
2 ．影响建设工程进度因素的来源可能是( ABCDE )。
A ．建设单位及上级机构 B ．设计、施工及供货单位 C ．政府建设主管部门
D ．监理单位本省 E ．自然条件 3 ．为了有效地控制建设工程进度，监事工程师除审核被监理单位提交的进度计划外，需要自己编制的计 划包括( ABE )
A ．工程项目建设总进度计划 B ．总进度分解计划
C ．设计准备工作计划 D ．施工准备工作计划 E ．各子项目进度计划
26 ．工程网络计划的计算工期等于(AC )。
A ．单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间 B ．单代号网络计划中终点节点所代表的工 作的最迟完成时间 C ．双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值 D ．双代号网络计划中结束工作 最迟完成时间的最大值 E ．时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间 2 ．网络计划中工作的总时差等于( AB )。
A ．本工作的最迟开始时间与最早开始时间之差 B ．本工作的最迟完成时间与最早完成时间之差
C ．紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 D ．紧后工作最早开始时间与本工作最迟完成时间 之差 E ．紧后工作最迟开始时间与本工作最早完成时间之差 3 ．工程网络计划的计划工期确定方法是( BCE )。
A ．当已规定要求工期时，计划工期肯定小于要求工期 B ．当未规定要求工期时，计划工期可取等于计算 工期 C ．当已规定要求工期时，计划工期不超过要求工期 D ．当未规定要求工期时，计划工期一定小于 计算工期 E ．当已规定要求工期时，计划工期等于要求工期 1 ．信息的基本特征有(ABDE )。
A ．真实性 B ．系统性 C．有效性 D．时效性 E ．不完全性
2 ．施工过程中需要收集的主要信息有( ABDE )。
16 / 30
A ．业主提供的信息 B ．承包方提供的信息 C ．推销商提供的信息 D ．监理方提供的信息 E ．与工地相
关的其他信息
3 ．建立信息编码的原则有( ABCDE )。
A ．编码唯一 B ．应用方便 C ．逻辑性强 D ．具有扩充性 E．标准化
1 科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的( C )C．独立性 2 《合同法》关于合同生效的规定是( B ．依法成立的合同，自成立时生效 3 《合同法》规定，( C )因重大误解而订立的合同属于可变更合同。 4 《合同法》规定，债权人行使撤消权的期限(A)。A ．一年 5GB/T19000 (A)ISO9000 系列标准。 A ．等同
6 保证是指( B )约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为 B．保 证人和债权人
7 保证是指( B )约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为 8 报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职 期限必须满( C ) C．3 年
9 备案制要求建设各方责任主体的质量行为应符合(C )。C ．国家有关法律、法规
10 编制按(B )分解的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络计划进一步扩充而得。 B．时间进 度
11 当采用匀速进展横图比较法对计划进度与实际进展进行比较时，如果表示实际进度的横道线右端点在 检查日期的左侧，则检查日期与横道线右端点的差距表示(B )。 B ．拖欠的任务量
12 当初步设计有详细设备清单时，可按(C )编制设备安装单位工程概算。 C ．预算单价法比法
13 对工程项目质量形成的过程而言，(C)阶段的质量控制是工程项目的决定环节。 A．决策 B．设计 C．施 工 D ．竣工验收
14 对水泥材料的质量控制，就是检验水泥( D )A ．凝结时间指标 B．细度指标 C．稠度指标 D．是 否符合质量标准
15 对水泥的质量控制，就是要检验水泥 (C )。A ．强度是否符合标号要求B ．体积安定性是否良好 C．是 否符合质量标准 D ．凝结时间是否符合要求
16 对于关键线路说法正确的一项是( . D )A ．网络计划中的关键线路只有一条 B ．关键线路中不可能 经过虚工作 C ．关键线路上的工作不必完全是关键工作 D ．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作 之间的时间间隔为零
17 对于关键线路说法正确的一项是( D )A ．网络计划中的关键线路只有一条B ．关键线路中不可能经过 虚工作 C ．关键线路上的工作不必完全是关键工作 D ．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间
17 / 30
的时间间隔为零
18 对于设计方案的审核，包括总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于总体方案审核的是 ( A ) A ．设计依据 C ．设备和结构选型
19 法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的(C ) 。A．法 人代表人 B ．公民 C ．组织 D．董事长
20 工程承包单位不能开展监理业务活动的主要原因是它不具有( B )。 B ．公正性
21 工程承包合同履行中，变更价款的确定方法是(A)。 A ．合同中已有适用变更工程的价格，按照合同 已有的价格计处，变更合同价款
22 工程设计中三阶段设计系指( B ) 。 B ．初步设计、技术设计、施工图设计
23 工程施工合同文本中，所列施工合同工期是指( D ) 。D ．从开工起到完成施工合同专用条款双方约定 的全部内容，工程达到竣工验收标准所经历的日期
24 工程施工索赔是(A) 。A ．施工合同发包人与承包人之间的双向索赔权利 25 工程施工索赔是(A) 。A ．施工合同发包人与承包人之间的双向索赔权利 26 工程网络计划的计算工期应等于其所有结束工作( B ) 。 B ．最早完成时间的最大值
27 工程项目的质量控制，包括业主方面的质量控制、承建商方面的质量控制和(C )。 C ．政府 28 工程项目竣工决算应包括工程( C )全过程的全部实际支出的费用。 C ．从筹建到竣工投产
29 工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制．政府方面的质量控制．承建商方面的 质量控制，其中业主方面质量控制的特点是( A ) A ．外部的、横向的控制 30 工程项目质量控制的基本原则是(A) 。A ．精心施工，质量第一
31 关于对网络计划优化说法不正确的一项是( C ．在优化过程中，可以将关键工作压缩成非关键工作 32 关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是( A )A．工程延误与工程延期是同一概念 B．工 程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延
33 关于施工招标的特点，下列各点中( C ) 是错误的。C ．价格的高低是确定中标人的唯一条件 34 合理的质量是指( B ) B ．在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平
35 合同法关系是由( C ) 法律规 x 调整的当事人在民事流转过程中所形成的权利义务关系。 C ．合同 36 合同法律的主体是( A )参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人A ．具有民事权利 能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织
37 合同生效后，当事人发现合同对价款约定不明确的，应当采用(D ) 确定价款。D ．按照订立合同时履 行地的价格
38 甲级工程监理企业的资质等级标准要求其企业负责人和技术负责人应当具有( D)年以上从事建设工程 工作的经历 D．15
39 监理单位在 (A)文件中应当明确提出拟配备到工程项目中的主要监理人员，并对他们的基本情况和资 质进行介绍。 A ．监理大纲
40 监理单位在( D)的基础上，制定监理大纲并确定监理深度 D 了解施工承包单位的管理水平及控制能 力
41 监理的三大控制目标是指( A ) A ．投资、进度、质量
42 监理工程师控制质量的目的是(A)。 A ．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益
43 监理工程师是一种岗位职务，专业执业资格实行注册制度，监理工程师初始注册有效期为( B．2 年
18 / 30
44 监理工程师与监理员的主要不同点在于( B ) B． 监理工程师有岗位签字权 45 监理规划的作用是( B )。 B ．指导项目监理机构如何做和做什么监理工作
46 监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由( B )主持编写的。 B．项 目总监理工程师
47 监理人员应当采用旁站、巡视和平行检验等方式做好( B )控制环节工作。 B ．转换 48 检验和实验中的紧急放行是针对(A) 而言。A ．进货 49 建设工程监理单位的服务对象是( B ) 。 B ．项目法人
50 建设工程监理的实施需要( c )委托和授权。 c ．项目业主 51 建设工程监理是由( c )开展的一种监督管理活动。 c ．项目业主 52 建设工程监理是由( c )开展的一种监督管理活动。 c ．项目业主
53 建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是( D ) D ．纠正 54 建设项目静态投资考虑的因素是( D ) 。 D ．因工程量误差而可能引起的投资增加 55 建筑安装工程费的间接费包括( B )。 B ．企业管理费+规费 56 竣工验收应由( D )组织。 D ．建设单位 57 可行性研究的核心是( D ) D ．经济评价
58 每一个控制过程都是经过投入、转换、(c )、对比、纠正等基本步骤。 c ．反债 59 命令源唯一的组织结构模式称为(A) 组织结构。A．直线制
60 某企业拟建一幢宿舍，预计建设工期为半年，在与承包方签订工程承包合同时已具备了施工详图和详 细的设备、材料清单，该工程适宜采用( B ) 合同形式。B ．估算工程量单价
61 确定工程变更价款时，合同中没有类似和适用的价格，通常由(A) 。A ．承包方提出变更价格，监理 工程师批准执行
62 人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作( c ) c ．施工和动用前准备
63 如果把进度偏差与投资偏差联系起来，则进度偏差可表示为(A)与已完工程计划投资的差异。 A ．拟 完工程计划投资
64 如果不具有 ( c )，那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调解业主与承 建商之间的权益纠纷。 c ．独立性
65 设备安装工程间接费取费基础，其中一种是(c ) 。c．预算直接费 66 设计阶段，质量控制的目的是处理好( B ) 。 B ．投资和质量的关系 67 设置质量控制点是对质量进行( B )的有效措施。 B ．预控
68 施工合同文本中所列工程师是指(A) 。A ．业主委托监理合同中所指的总监理工程师
69 施工机械设备的(A)是选择机械设备的依据之一，要能满足施工求和保证质量。 A ．主要性能参数 70 施工项目竣工验收的程序中( D ) 。D ．工程竣工验收通过时，承包人送交竣工验收报告的日期为实际 竣工日期
71 实现建设监理三大控制的重点，建设项目的核心，决定工程成败的关键是( A ) A ．工程建设质量 控制
72 是进行工程项目质量控制的基础。( D ) D ．质量数据
73 所谓建设工程监理是指具有相应资质的监理单位，接受(c)的委托，对工程建设实施的社会化、专业
19 / 30
化监督管理。 C ．建设单位
74 通过工程建设形成的工程项目的质量，应满足用户从事生产、生活所需的功能和使用价值，符合设计 要求和(B )。 B ．合同规定的质量标准
75 网络计划工期优化的目的是为了缩短(B )。 B ．计算工期
76 为了有效地控制建设工程进度，必须对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。影响建设工程进度 的因素有很多，其中(B )的因素是最大干扰因素。 B ．人为
77 委托监理合同中 额“外工作“是指 ( D )。D ．正常工作和附加工作以外的工作，或非乙方自己的原因 而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作
78 委托监理合同中 附“加工作“是指 ( D )。D ．甲方或第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致 由此增加的工作
79 我国的监理工程师是指(C )的一类人。C ．取得监理工程师注册证书
80 我国已加入 wTo ，要实现国际接轨，加入国际经济的大环境中去，企业就必须按 Iso9000 族的要求 建立和健全质量体系， Iso9000 系列标准是国际标准化组织于( A )正式发布的。 A．1987 年 3 月 81 下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是( C )C ．变更或解除合同的通知或协议可以 采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效
82 下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是( C )C． 建设投资不包含设备工器具购置费和 建筑安装工程费
83 下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是( B )B ．设备工器具购置费属于动态投资 84 下列活动中，(B )属于主动控制。 B ．确认分包单位资质
85 下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是(D ) D ．承包人实际进度与计划进度不符时， 经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工
86 下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是(D ) D ．同时在两个监理单位注册和从事监理活动 87 下列与监理招标三个特点不符的一项是( D )D ．选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投 标人越多越好
88 下面(B )不属于施工单位的计划系统。 B ．工程项目建设总进度计划 89 项目的最终决策文件和设计依据是(A ) A ．项目可行性研究报告
90 信息的时效性是指( D )A ．合同时间内可用的信息 C ．预定时间内可用的信息 91 一个建设工程项目，耗资最大的阶段是( C )C ．施工阶段
92 依据监理的目标划分，信息的分类应该有(B )B ．投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信 息 93 影响工程质量的环境因素包括工程技术环境、工程管理环境和(A)。 A ．工程地质、水文、气象 94 影响建设工程项目进度最大的干扰因素是( A)A ．人为因素
95 原村料进场应该取样送检，取样是由(C )进行取样并送检。 C ．见证员和抽样员
96 在按成本加酬金确定合同价时，最不利于降低成本的是(A)。 A ．成本加固定百分比酬金 97 在工程建设中起决定性作用的环节是( A )A ．设计质量控制
98 在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作 P 出现进度拖延，且拖延的时间超过其总时差，则(A)。 A ．将使工程总工期延长
99 在工程网络计划中，当计算工期等于计划工期时，判别关键工作的条件是该工作(D)。最早开始时间 等于最迟开始时间
20 / 30
100 在工程网络计划中，工作 M 的最迟完成时间为第 25 天，其持续时间为 6 天。该工作有 3 项紧前工作， 它们的最早完成时间分别为第 10 天、第 12 天和第 13 天，则工作 M 的总时差为(A)天。 A．6 101 在工程网络计划中，工作 M 的最早开始时间为第 17 天，其持续时间为 5 天，该工作有 3 项紧后工作， 它们的最早开始时间分别为第 25 天、第 27 天和第 30 天，则工作 M 的自由时差为( D )。
102 在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响(A)的前提下，该工作可以利用的机动时间。 A．紧 后工作最早开始
103 在进行投资偏差分析时，进度偏差中拟完工程计划投资的表达式为(A) 。A．计划单价收拟完成工程 量
104 在施工过程的质量控制中，工程质量预控是指(c ) 。c ．针对所设置的质量控制点，事先分析在施工 中可能发生的隐患，提出相应对策
105 在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，调整施工进度计划可以采用的组织措施有( D )D．增 加劳动力和施工机械的数量
106 在施工进度计划实施过程中，为缩短工程总工期，可以采用的技术措施有(A)。A．13B．8c．3D．12A ．采 用更先进的施工方法 B ．改善外部配合条件 c ．改善劳动条件 D ．增加每天的施工时间 107 在施工图设计阶段，编制施工图预算时采用的是(A)。 A ．预算定额
108 在双代号时标网络计划中，当某项工作有紧后工作时，则该工作箭线上的波形线表示c．工作的自由 时差
109 在双代号网络计划中，如果其计划工期等于计算工期，且工作i-j 的完成节点j 在关键路线上，则工作 i-j 的自由时差 ( D ) 。 D ．等于其相应的总时差
110 在下列实际进度与计划进度的比较方法中，( D ) D ．前锋线比较法
111 在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是( D ) 。 D．s 形曲线比较法
112 在项目监理组织中，(A)应具有审核并签署工程款支付凭证的职责。 A ．总监理工程师
113 招标人对任何一家投标人在答疑会上提出的问题，应当作如下回答(c ) 。c ．必须以书面形式发送给 每一家投标人，保证招标的公开、公平，且必须说明问题的来源
114 招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是( A ) A ．工程报建、选择招标方式、申请招标、．编 制招标有关文件
115 直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲(A) A ．只有一个顶头上司的一元化领导 116 质量认证分为(A)认证和( B )认证。 A ．质量体系 B ．产品质量 c ．设计质量 D ．施工质量 117 质量体系认证是( B )向建设单位证明其具有保证工程质量能力的有力证据。 B ．承包方 118 主动控制与被动控制的不同之处在于( D )。 D ．纠正方式不同
1( ABc )是评价项目施工质量的依据。 A．质量检验评定标准 B．合同文件 c．设计文件 D．质量数据 E．工 程验收资料 F ．质量评定资料
2 ( BDEG )是质量管理工作的四大支柱。 A ．质量体系 B ．质量策划 c ．质量方针 D ．质量控制 E ．质量 保证 F ．质量目标 G ．质量改进
3 《担保法》规定，可以抵押的财产有(Ac ) 。A ．抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B．国有土地 所有权 c ．抵押人所有房屋 D ．汇票、债券等所有证券 E ．学校、医院等公益设施
21 / 30
4 《合同法》规定，当事人承担违约责任的方式有(CD)。 A ．返还财产 B ．解除合同 C ．继续履行合同 D ．赔偿损失 5 《合同法》规定，当事人一方因未履行依据诚实信用原则应承担的义务，而导致当事人另一方受到损失 时，应承担民事责任(AB )。 A ．所承担的民事责任发生在订立合同过程中 B ．假借订立合同，恶意进行 硅商 C ．所承担的民事责任属于违约责任 D ．因过失而提供了虚假情况 6 《合同法》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同( BD ) 。A ．因发生不可抗力 B ．在履行期 限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 C ．当事人一方迟履行主要债务 D ．当事人一方的违约行为 致使不能实现合同目的 7 《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效( BC )。 A ．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B．恶 意串通，损害国家、集体或者第三人利益 C ．以合法形式掩盖非法目的 D ．违反法律、行政法规的 8 按照建设工程监理独立性要求( BCD) 。A ．工程监理企业必须是自主经营自负盈亏的经济实体 B ．工 程监理企业应当严格按照规定的依据实施监理 C ．在委托监理的工程中，工程监理单位与承建单位不得有 隶属关系和其他利害关系 D．在开展工程监理的过程中必须建立自己的组织，按照自己的工作计划、 程序、 方法、手段独立地开展工作 E ．在委托监理的工程中，工程监理单位与建设项目主管部门不得有隶属关系 和其他利害关系
9 必须实行监理的建设工程包括(ABDE ) 。A ．大中型公用事业工程 B ．国家重点建设工程 C．国债建设 工程 D ．成片开发建设的住宅小区工程 E ．利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
10 编制按子项划分的资金使用计划时，单位工程的投资目标要包括( AB ) 。 A．建筑安装工程费用 B．设 备工器具购置费 C ．建设期贷款利息 D．预备费 E ．投资方向调节税
11 材料选择和使用不当均会严重影响工程质量或造成质量事故，为此，必须针对工程特点，根据材料的 (ADEF)等方面综合考虑、 慎重地选择和使用材料。 A．性能 B．品种 C．质量检验数据 D．质量标准 E．适 用 x 围 F ．对施工要求
12 档案管理包括( BDE ) 。A．组织档案 B．技术档案 C ．人事档案 D ．财务档案 E ．行政档案
13 对下列原因，承包商可提出费用索赔是( BDE ) 。A ．特殊气候条件 B ．业主未按时提供现场 C．工人 罢工 D ．施工图纸拖期交付 E ．监理工程师指示中途停止施工
14 发包人承担违约责任的方式为(AB ) 。A．支付违约金 B．继续履行 C ．不包括赔偿损失 D．不包括顺 延工期
15 法人依法应具备的条件是(AB ) 。A．依法成立 B ．有必要的财产和经费 C ．可不设立机构 D．能够独 立享有民事权利
16 工程监理企业管理水平的高低主要取决于( BDE ) A．监理业绩 B．领导能力 C．注册资本 D ．管理制度的健全
17 工程建设其它投资是由(ABC)构成的。A．土地使用费 B．与未来企业生产经营活动有关的费用 C．与 项目建设有关的其他费用 D ．铺底流动资金
18 工程师的职责是(AB ) 。A ．委派具体管理人员 B ．发布指令、通知 C ．工程师无权处理索赔 D．有权 裁定
19 工程师审查索赔成立的条件有( AB )。 A ．与合同对照，事件已造成承包商施工成本的额外支出，或 直接工期损失 B．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任 C．承 包商可以不提交索赔意向通知 D ．承包商可直接提交索赔报告书
20 工程索赔费用计算中的修正的总费用法是对总费用法的改进，其修正内容包括(ABE ) 。A．只计算索 赔事件受影响时段 B ．只计算受影响时段内的某项工作所受影响工作的损失 C ．只计算额外直接费 D ．只
22 / 30
计算额外间接费 E ．重新核算投标报价的费用
21 工程网络计划的计算工期等于(ACE ) 。A ．单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间 B ．单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间 C ．双代号网络计划中结束工作最早完成时 间的最大值 D ．双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值 E ．时标网络计划中最后一项关键工作 的最早完成时间
22 工程网络计划工期优先的目的是为了( AE )A．缩短计算工期 B．寻求资源有限条件下的最短工期 C．寻 求资源均衡条件下的最优工期 D ．寻求最低成本时的最优工期 E ．在一定的约束条件下使工期最短 23 工程项目三大目标间的对立关系表现在(ABC ) 。A ．提高质量标准就增加投资 B ．提高质量标准就延 长工期 C ．缩短工期就增加投资 D ．提高质量工程不返工，相当于缩短工期E ．缩短工期，项目提前动用， 增加经济效益
24 工程项目实施建设监理的程序是(ACDE ) 。A ．编制建设工程监理规划；按建设工程进度、分专业编 制建设监理实施细则 B ．进行监理准备工作 C ．按照建设监理实施细则进行建设监理 D ．参加工程项目备 案制竣工验收，签署建设监理意见 E ．建设监理业务完成后，向项目法人提交建设工程监理档案资料 25 构成建设工程管理体制的三方当事人是指( ABC )A．项目业主 B．承建商 C．监理单位 D．设 计单位 E ．政府监理机构
26 关于委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是( ACD )A．乙方有授予甲方权限的权利 B．甲 方有委托监理工程重大事项的决定权 C ．甲方有完成监理任务后获得酬金的权利 D ．乙方有对合同承包单 位的选定权 E ．乙方有获得奖励的权利
27 合同法律关系的构成要素是(AB ) 。A ．主体 B ．客体 C ．法律责任 D ．法律效力
28 监理工程师不得在(ABCD)兼职。 A．政府机关 B．施工单位 C．设备制造单位 D．材料供应单位 E．设 计单位
29 监理工程师对工程索赔的影响体现在( ABCD ) A ．工程师受业主委托进行工程项目管理 B．工 程师有处理索赔问题的权利 C ．作为索赔争议的调解人 D ．在争执的仲裁过程中作为见证人 E．在诉讼 过程中作为甲方的合伙人
30 监理工程师对生产设备的质量控制内容主要是(ABCD )。 A．设备的购置 B ．设备的检查验收 C ．设 备的安装质量 D ．设备的试车运转
31 监理工程师控制建设工程施工阶段进度的工作内容包括( ABE )。 A ．审核承包商调整后的施工进度 计划 B．签发工程进度款支付凭证 C．协助承包商确定工程延期时间 D．编制分包工程施工进度计划 E．定 期向业主提交施工进度报告
32 监理工程师在进行工程项目质量控制过程中应该遵循的原则( ABCDE )A．坚持质量第一的原则 B．坚 持以人为控制核心 C ．坚持预防为主 D ．坚持质量标准 E ．贯彻科学、公正、守法的职业规 x
33 监理工程师在施工阶段的质量控制，主要是通过(AE)等方式或途径进行的。 A．审核有关的技术文件、 报告、报表等 B ．审核直方图、管理图 C ．发布有关指令 D ．技术交底和图纸会审 E ．现场监督、检查和 必要的试验
34 监理工程师在施工阶段进度控制的工作内容包括(ACD ) 。A ．下达工程开工令 B ．协助承包商确定工 程延期时间 C ．协助承包商实施施工进度计划 D ．监督施工进度计划的实施 E ．提交工程竣工报告和质量 评估报告
35 监理工程师在质量控制中应遵循的原则是( ACDEG ) 。A．以人为核心 B．以施工过程控制为重点 C．坚 持”质量第一“ D ．预防为主 E ．科学、公正、守法 F ．狠抓五大因素控制 G ．坚持质量标准、严格检查， 用数据说话
23 / 30
36 监理工程师职业道德守则中包括( BCDE )等内容。 A ．可以同时在两个或两个以上监理单位注册和从 事监理活动 B ．坚持独立自主地开展工作 C ．不以个人名义承揽监理业务 D ．不收受被监理单位的任何礼 金 E ．努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平
37 监理工作中的信息流的种类有( BCD ) A ．前后流动信息 B ．上下流动信息 C ．横向流动信息 D ．内部与外部环境之间的流动信息 E ．全方位流动信息
38 监理规划的编写要求( BCD ) 。A ．监理规划应当把握建设工程领域管理技术和趋势B ．监理规划的基 本内容应力求统一 C ．监理规划的具体内容应具有针对性 D ．总监理工程师是编写的主持人 E ．监理规划 要连贯地、不间断地编成
39 监理目标控制的前提工作是(AB ) 。A ．目标规划和计划 B ．落实好控制机构、人员和职能C．与业主 合作监理 D ．与被监理单位充分协商 E ．落实全部项目建设资金
40 监理目标控制的前提工作是(AB)A ．目标规划和计划 B ．落实好控制机构、人员和职能C．与业主合 作监理 D ．与被监理单位充分协商 E ．落实全部项目建设资金
41 监理组织结构中一般有(ACE )等几个层次。 A ．决策层 B ．经营管理层 C ．协调层和执行层 D ．实施 层 E ．操作层
42 建设单位凭有关部门颁发的( AD )可以开始施工。 A．施工许可证 B．营业执照 C．房屋销售许可证 D．建 设工程质量监督登记通知书
43 建设工程监理的性质主要包括( ABCD ) A．服务性 B．公正性 C．独立性 D．科学性 E．强 制性
44 建设工程监理规划的作用有( ABDE ) 。A．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作 B．是 工程监理企业重要的存档资料 C ．指导建设工程的设计、施工活动有序开展D ．是业主确认工程监理企业 履行监理合同的主要依据 E ．是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据
45 建设工程进度控制的措施包括(AC ) 。A ．技术措施和经济措施 B ．质量保证措施 C ．合同措施和组织 措施 D ．信息管理措施 E ．材料供应保证措施
46 建设工程进度控制计划系统包括( ACDE )A．建设单位的计划系统 B．咨询单位的计划系统 C．监 理单位的计划系统 D ．施工单位的计划系统 ．设计单位的计划系统
47 建设工程投资控制包括哪几个阶段(ABCD羉)A ．投资决策阶段 B ．投资设计阶段 C ．建设项目发包阶段 D ．投资施工阶段 E ．建设项目竣工阶段
48 建设工程投资控制的几个阶段分别是 ( ABCDE) A ．投资决策阶段 B．设计阶段 C．建设 项目发包阶段 D ．施工阶段 E ．竣工验收阶段
49 建筑单位工程概算常用的编制方法有(BC ) 。A．预算单价法 B．扩大单价法 C．概算指标法 D．造价 指标法 E ．类似工程预算法
50 将质量控制点区分为“见证点”和“停止点”，是由于它们的(ABCE )。 A ．重要程度不同 B．质量 后果影响程度不同 C ．控制时的运作程序不同 D ．监控的措施不同 E ．监督要求不同
51 进度计划的主要调整方法有( BC )。A．调整非关键工作的持续时间 B．改变某些工作间的逻辑关系 C．改 变某些工作的持续时间 D ．利用非关键工作的总时差
52 设计纲要是 ( ABD )的主要依据。 A ．确定工程项目的质量目标、水平 B ．反映业主意图 C．工程竣工 验收 D ．编制设计文件 E ．工程质量等级评定
53 施工过程对工序质量控制的内容是(BCDF) 。A ．确定施工操作方法B ．确定工序质量控制流程C．主 动控制工序活动条件 D ．设置工序质量控制点 E ．及时检查上一道工序的质量 F ．及时检验工序质量 54 施工过程中需要收集的主要信息有(ABDE ) 。A ．业主提供的信息 B ．承包方提供的信息 C．推销商
24 / 30
提供的信息 D ．监理方提供的信息 E ．与工地相关的其他信息
55 施工过程中需要收集的主要信息有(ABDE ) A ．业主提供的信息 B ．承包方提供的信息C．推销商提 供的信息 D ．监理方提供的信息 E ．与工地相关的其他信息
56 施工合同文件包括(AB ) 。A ．施工合同协议书 B．中标通知书 C ．不包括招标书 D ．不包括标准、规 X
57 施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是( BDE ) 。A ．编制施工组织设计 B ．签署工程付款凭 证 C ．执行工程承包合同 D ．审查工程结算 E ．审查施工技术方案和施工进度计划
58 施工阶段现场质量检查的一般方法有(ADE ) 。A． 目测检查 B ．施工记录检查 C ．质量保证资料检查 D ．实测检查 E ．试验检查
59 施工全过程的质量控制包括( AEF ) 。A．对投入的物质资源的质量控制 B．对原材料的质量检验 C．工 程质量评定及验收 D ．隐蔽工程验收 E ．施工安装工艺过程的质量控制 F ．对工程产出品的质量控制 60 施工招标的发包工作 X 围包括:( AD ) 。A ．全部工程招标 B ．不得将土建、安装工程内容一次性发 包 C ．不得将单位工程招标 D ．可以将特殊专业工程独立招标
61 实际进度调整的系统过程包括( BCDE ) 。A ．实际进度数据的加工处理 B ．分析进度偏差产生的原因 C ．分析进度偏差对后续工作及总工期的影响 D ．确定后续工作和总工期的限制条件 E ．实施调整后的进 度计划
62 通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括(BCDE ) 。A ．质量监督 B．质量控 制 C ．质量保证 D ．质量改进 E ．质量策划
63 网络计划的关键线路是(ACD) 。A ．总持续时间最长的线路 B ．全部由关键工作组成的线路 C．时标 网络计划中无波形线的线路 D ．相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的线路 E ．双代号网络计划中全部 由关键节点组成的线路
64 为了有效地控制建设工程进度，监事工程师除审核被监理单位提交的进度计划外，需要自己编制的计 划包括( BDE )。 A ．工程项目建设总进度计划 B ．监理总进度计划 C ．设计分专业进度计划 D．工程进 展各阶段进度计划 E ．年、季、月进度计划
65 委托监理合同的标的包括(AB ) 。A．正常工作 B．附加工作 C．非额外工作 D ．乙方自己原因造成而 暂停或终止监理业务的善后工作
66 信息的基本特征有( ABDE )。 A．真实性 B．系统性 C．有效性 D ．时效性 E ．不完全性
67 依据民法通则，法人成立应具备下列条件( ABCE )A．依法成立 B．必要的财产和经费 C．有 自己的名称、组织机构和场所 D ．有符合法定条件的法定代理人 E ．能独立承担民事责任
68 影响建设工程进度因素的来源可能是(ABCDE ) A ．建设单位及上级机构 B ．设计、施工及供货单位 C ．政府建设主管部门 D ．监理单位本省 E ．自然条件
69 在 ( ABE )等项目的施工中，均应设置质量控制点。 A ．关键工序和环节 B ．质量不稳定的工序 C．重 要昂贵材料的施工部位 D ．加快施工进度的部位 E ．施工难度大或施工条件困难的工序或环节
70 在 FIDIC 合同条件下，工程支付的条件除工程质量合格外，还有( ABCE ) 。A．支付符合合同条件 B．变 更项目必须有监理工程师的变更通知 C ．支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额D．已扣完工程 保留金 E ．承包商的工作使监理工程师满意
71 在工程项目设计阶段，监理工程师对专业设计方案审核的重点包括(ADE ) 。A．设计规模 B．设计标 准 C ．建筑造型 D ．设计参数 E ．功能和使用价值
72 在施工阶段，监理人员在投资控制方面的业务内容包括(ABDE ) 。A ．对设计变更方案进行技术经济 比较 B ．对工程量进行计量 C ．编制施工组织设计方案 D ．签署工程付款凭证 E ．对工程造价目标进行风
25 / 30
险分析，制定防 X 性对策
73 在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为( cDE )。 A .委托方的全权代表 B .业主 与承建商合同纠纷的仲裁人 c .公正地维护业主合法权益的一方 D .竭诚为业主提供技术服务的一方 74 在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为(cDE )A .委托方的全权代表 B .业主与承建 商合同纠纷的仲裁人 c .公正地维护业主合法权益的一方 D .竭诚为业主提供技术服务的一方 E .公正地 维护社会公众利益的一方
75 在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期应选择(BDE )作为压缩对象。 A .对质量和安全 影响不大的工作 B .有充足备用资源的关键工作 c .缩短时间所需增加费用最少的工作 D .对质量和安全 影响不大的关键工作 E .缩短时间所需增加费用最少的关键工作
76 在网络计划中，当计算工期等于计划工期时，(BcD)是关键工作。 A . 自由时差最小的工作 B .总时 差最小的工作 c .最早开始时间与最迟开始时间相等的工作 D .最早完成时间与最迟完成时间相等的工作 E .双代号网络计划中箭线两端节点的最早时间与最迟时间分别相等的工作
77 在下列有关网络计划的叙述中，正确的提法有(AD )。 A .在时标网络计划中，除有实箭线外，还可 能有虚箭线和波形线 B .单代号网络计划中不存在虚拟工作 c .在单、双代号网络计划中均可能有虚箭线 D .在双代号网络计划中，一般存在实箭线和虚箭线两种箭线 E .在双代号网络计划中，一般不存在虚箭 线
78 招标准备阶段工作由招标人独立完成，投标人不参与，其主要工作包括( ABcD )A .工程报建 B .选择招标方式 c .申请招标 D .编制招标文件 E .现场考察
79 组织构成一般是上小下大的形式，其构成因素有( ABcD )A .管理层次 B .管理跨度 c .管 理部门 D .管理职责 E .管理手段
80 组织构成因素包括(BcDE )。A .合理的组织联系 B .合理的管理跨度 c .合理的管理层次 D .合 理确定职能 E .合理划分部门
问题：
(1 )监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？(2 )监理工程师对两次索赔申请应如何处理？ 1. 参考答案
(1 )监理工程师判定承包商索赔成立的条件： 1 )承包商受到了实际损失或损害； 2 )损失不是因承包商的过错造成 3 )损害也不是承包商应承担的风险 造成 4)承包商在合同规定的索赔时限内提出。 (2 )两次索赔处理
对第一次索赔 1 )判定第一次索赔成立。因为：司遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任， 工期索赔理由成立；@承包商及时提供了证据资料；例承包商及时提相互了索赔申请。
26 / 30
2 )监理工程师根据监理记录核实延误的天数。 3 )监理工程师签发工期变更指令。
对第二次索赔 1 )判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。 2 )监理工程师应在收到索赔申请后 28 天内作出答复，表示索赔不成立。
问题:
(1 )监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？
(2 )监理工程师应对进场原材料(钢筋、水泥、砂、石等)的哪些报告、凭证资料进行确认？ (3 )在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规 x 要求，监理工程师应如何处理？
2. (1 )监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、 人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、 合同措施等。
进行质量的跟踪监理检查，包括预检(模块、轴线、标高等)、隐蔽工程检查(钢筋、管线、预埋件等)、 旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试 块施压报告等。
(2 )监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有:材料出厂证明、质量保证书、技 术合格证(原材料三证)、材料抽检资料、试验报告等。
(3 )监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改(如要求返工)，并监督检查整改过程， 对整改后的工程进行检查验收与办理签证。
经总监理工程师批准的施工总进度计划如图 1 所示(时间单位:天)。
图 1 施工总进度计划
事件 1 :由于施工现场外道路未按约定时间开通， 致使甲施工单位无法按期开工。 2009
年 2 月 21 日，甲施工单位向项目监理机构提出申 请，要求开工日期推迟 3 天，补偿延期开工造成的 实际损失 3 万元。 经专业监理工程师审查，情况属
实。
事件 2 :c 工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重大安全事故隐患， 可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，c 工作实际持续时 间延长了 12 天。甲施工单位申请顺延工期 12 天、补偿直接经济损失 10 万元。
27 / 30
1 ．事件 1 中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。
2 ．事件 2 中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位 采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。 3．3 万元。
理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。
( 2 )事件 2 采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案， 报项目监理机构批准后实施。 4．
表 1 材料费 人 工 钢水 泥费 材 2 18 13 8 1 100 102 0 .8 0 1 .6 .5 不 可 集 料 7 6 6 砖 9 .2 9 砂 4 4 7 木 材 6 4 5 调 值 费 用 1 5
( 1)事件 1 答复：同意推迟 3 天开工(或：同意 2009 年 3 月 4 日开工)，同意赔偿损失
项目 比 例 ( % ) 2008 年 第 一 季 度 造 价 指 数 93. 100 95. 93. 2008 年 第 四 季 1 度 造 6. 价 指 8 数
106 110 95. 98. 93. 95. 在施工过程中，发生如下四项事件：
事件 1．2008 年 4 月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与给定地质资料不符，造成施工费用 增加 2.5 万元，相应工序持续时间增加了 4 天；
28 / 30
事件 2．2008 年 5 月，施工单位为了保证质量扩大基础底面，开挖量增加导致费用增加 3.0 万元， 相应工序的持续时间增加了 3 天；
事件 3．2008 年 7 月，在主体砌筑过程中，因施工图设计有误，实际费用增加了 3.8 万元，相应工 序的持续时间增加了 2 天；
事件 4．2008 年 8 月进入雨季施工，恰逢 20 年一遇的大雨，造成停工损失 2.5 万元，工期增加了 4 天。
在以上事件中，除事件 4 外，其余工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对上述事件施 工单位提出如下索赔要求:司增加合同工期 13 天；Q增加费用 11.8 万元。
问题:
(1 )施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔，为什么？
(2 )如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业
主多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，则所发生的维修费 用该如何处理？ 4.参考答案
(1 )事件 1 费用索赔成立，因为业主提供的地质资料与实际情况不符，这是承包商不可预见的。工 期不予延长。
事件 2 费用索赔不成立，工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取的质量保证措 施。
事件 3 费用索赔成立，因为这是设计方案有误。工期不予延长
事件 4 费用索赔不成立，工期可延长。因为属异常气候条件变化，承包商不应得到费用补偿。 (2 )所发生的维修费用应从乙方保修金(或质量保证金、保留金)中扣除。 问题:
(1 )监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？
(2 )监理工程师应对进场原材料(钢筋、水泥、砂、石等)的哪些报告、凭证资料进行确认？ (3 )在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规x 要求，监理工程师应如何处理？ 5.参考答案
(1 )监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺 方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济 措施、合同措施等。
进行质量的跟踪监理检查，包括预检(模块、轴线、标高等)、隐蔽工程检查(钢筋、管线、预埋件 等)、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试 块、试块施压报告等。
(2 )监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有:材料出厂证明、质量保证书、 技术合格证(原材料三证)、材料抽检资料、试验报告等。
(3 )监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改(如要求返工)，并监督检查整改过 程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。
29 / 30
问题：
( 1 )该项目的监理公司应派出几名总监理工程师？为什么？总监理工程师监理项目监理机构应选择 什么结构形式？总监理工程师分阶段制定监理规划是否妥当？为什么？
( 2 )根据监理人员的职责分工，指出王工的工作哪些是履行了自己的职责，哪些不属于王工应履行 的职责？不属于王工履行的职责应属于谁履行？ 6.参考答案
( 1 )该项目监理工程师应派一名总监理工程师。因为项目只有一份监理委托合同(或一个项目监理 机构)。
总监理工程师应选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。
分阶段制定监理规划妥当。因为该工程项目包含设计阶段监理和施工阶段监理。 ( 2 )王工的职责问题：
要求承包方上报分包单位资质材料；审查进度保证措施，提出改进建议；巡视现场，这些均属于王工 的职责。
不属于王工的职责有：下达停工令；审查确认分包单位资质；协调业主与承包方关系。这些都属于总 监理工程师的职责。
30 / 30
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容